工程違約金最高可以約定多少？

一、工程違約金最高可以約定多少?

工程違約金最高可以約定工程施工實際損失的30%，如果過高，那麼法院在進行處理的時候會給予降低的。 在建設工程施工承包合同中，發包人的主要義務包括做好施工前的各項準備工作、為施工人提供必要的現場條件和配合承包人的工作、按照合同規定向施工人支付工程價款、進行必要的監督檢查、組織竣工驗收和竣工結算等。

如果合同約定由發包人提供場地、技術資料，而發包人未按約定的時間和要求提供這些條件，或發包人未按約定支付工程款，發包人應承擔違約責任，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。在這裏發包人承擔違約責任的方式是賠償損失，承包人有權要求工期和費用索賠。

二、工程施工合同違約金最高賠償上限是多少?

違約金是由合同當事人約定的概念，如果未約定則不存在違約金支付問題。違約金上限屬於約定違約金的範疇，是否設定，如何設定亦取決於合同當事人的決定，法律並不進行干涉。需要注意的是，約定違約金上限並不意味着違約方的違約賠償責任即以該上限為準。

《合同法》第114條第2款規定：“約定的違約金低於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。”根據該規定可以看出，即使合同中約定了違約金(包括上限)，如果違約金不足以彌補因違約行為給守約方造成的損失，守約方也是可以要求增加的。也就是説，違約金或者違約金上限是不能完全限制違約方所需承擔的損失賠償責任的。按照《合同法》第114條第2款規定，如果違約金高於守約方的實際損失，違約方也可以要求降低，只不過需要達到“過分高於”的程度才會被允許予以調整。這體現了違約金的懲罰性特點。

工程建築的實施，一般都關係着民事主體的財產或者是生命權益，故而在工程合同簽訂之時，一般是會約定工程的違約金或者是質保金的，但是並非是所有的約定都是有效的，需要根據法的規定，不得超過限定最高額度，否則違約金的約定是沒有效果的。